ACORD Nr. _____
Întreținerea ferestrelor PVC
Khabarovsk „___” _________ 2012
Denumit în continuare „Client”, reprezentat de directorul _____________, acționând în baza Cartei, pe de o parte, și „Biroul de reparații MASTER WINDOWS”, denumit în continuare „Contractant”, reprezentat de
Pe de altă parte, acționând pe baza Cartei, au încheiat acest acord după cum urmează:
1. OBIECTUL ACORDULUI
1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta servicii și de a efectua lucrări de întreținere a ferestrelor (structuri, mecanisme) PVC la solicitarea Clientului pentru a asigura buna funcționare a acestora, precum și funcționarea corectă a tuturor structurilor și mecanismelor, precum și a Clientul se obliga sa accepte serviciile prestate si rezultatul lucrarii si sa plateasca pentru acestea.
1.2. Întreținere programată - întreținere completă a tuturor ferestrelor și structurilor Clientului sub formă de servicii și lucrări prevăzute la clauza 2.1. din prezentul Contract, efectuate de catre specialistii Antreprenorului de cel putin 2 ori pe an de la data semnarii prezentului Contract.
1.2. Clientul, dacă este necesar, apelează la specialistul Antreprenorului trimițând o cerere scrisă sau orală.
2.1. Întreținerea ferestrelor și a altor structuri din PVC include:
2.1.2. Ungerea fitingurilor
2.1.3. Reglarea fitingurilor
2.1.4 Înlocuirea cauciucului de etanșare
2.1.5 Înlocuirea fitingurilor
2.1.6 Înlocuirea componentelor
Și alte tipuri de lucrări care contribuie la funcționarea fără probleme a ferestrelor și a altor structuri din PVC.
2.2. În cazul în care Clientul are nevoie de alte tipuri de lucrări de reparație (restaurare) cauzate fără vina Antreprenorului, Antreprenorul va furniza aceste servicii la o cerere separată din partea Clientului și la un cost convenit separat pentru servicii și lucrări conform la lista de prețuri (Anexa 1).
3. PREȚ ȘI PROCEDURA DE PLATĂ
3.1. Decontarile intre Client si Antreprenor se fac fie prin transfer bancar, fie in numerar in termen de 5 zile de la primirea facturii emise de Antreprenor.
3.2. Costul serviciilor și lucrărilor pe întreținere ferestrele și alte structuri din PVC sunt convenite cu Clientul și indicate în (Anexa 1).
3.2. În cazurile apărute în conformitate cu clauza 2.2. Din Contract, plata pentru fiecare tip de lucrare se efectueaza conform listei de preturi pe baza facturii emise de Antreprenor. În acest caz, o plată în avans de cel puțin 30% din cost total muncă în plus si materiale. Restul de 70% se plătesc în cel mult 10 zile de la data semnării Certificatului de Recepție pentru lucrări și servicii.
4. PROCEDURA DE PREDARE SI ACCEPTARE A LUCRARILOR EFECTUATE SI A SERVICIILOR PREDATE
4.1. La finalizarea lucrărilor, părțile, în cel mult trei zile, întocmesc un certificat de recepție pentru lucrări și servicii, în care indică numărul de ferestre și structuri deservite, tipul lucrărilor efectuate.
4.2. În cazul unui motivat refuz scris De la semnarea certificatului de receptie si achitarea facturii emise de Antreprenor din cauza defectelor sau prestarii de slaba calitate a lucrarilor si prestarii serviciilor admise de catre Antreprenor, partile intocmesc un act bilateral cu lista imbunatatirilor necesare si momentul implementării lor.
Un refuz motivat trebuie furnizat de către Client în cel mult trei zile lucrătoare din momentul în care Antreprenorul prezintă rezultatul serviciilor prestate, precum și Certificatul de Recepție pentru lucrări și servicii. În caz contrar, serviciile prestate vor fi considerate acceptate de către Client fără comentarii și sugestii în în întregime.
4.3. Dacă, în procesul de întreținere programată (sau la solicitarea Clientului), un specialist al Antreprenorului dezvăluie necesitatea efectuării celor neprevăzute la clauza 2.1. Contracte de lucrări și servicii, a căror ignorare poate presupune inevitabil rezultat negativ sau in cazul in care lucrarile de reparatii ulterioare devin impracticabile, Antreprenorul este obligat sa suspende lucrarea, notificand Clientul despre aceasta in termen de 2 zile de la suspendare. În acest caz, părțile sunt obligate, în termen de 5 zile, să ia în considerare fezabilitatea lucrărilor suplimentare, prevăzute la clauza 2.2. Al contractului.
5. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din acest acord, Antreprenorul și Clientul sunt răspunzători în conformitate cu termenii prezentului Acord, precum și cu legislația în vigoare.
5.2. Pentru plata cu întârziere a serviciilor prestate de către Antreprenor, Clientul plătește o penalitate în valoare de 3% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere a plății corespunzătoare.
5.3. Pentru serviciile prestate la termen de către Antreprenor, inclusiv în legătură cu un refuz nejustificat de a-și îndeplini obligațiile asumate, Antreprenorul plătește Clientului o penalitate în valoare de 3% din costul serviciilor (lucrărilor) plătite și acceptate.
6. OBLIGAȚII DE GARANȚIE
6.1. În cazul dezvăluirii necesității de a efectua lucrări suplimentare ca parte a întreținerii planificate a Clientului, precum și a apariției unor deficiențe în întreținerea planificată deja efectuată de către Antreprenor pe perioada valabilității prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze lucrarea corespunzatoare la repararea si reglarea ferestrelor si structurilor din PVC, precum si pentru eliminarea deficientelor identificate intr-un termen rezonabil.
6.2. Pentru rezultatul produs în conformitate cu clauza 2.2. Contracte de servicii si lucrari Antreprenorul stabileste o perioada de garantie - 1 luna de la data semnarii Certificatului de receptie a lucrarilor si serviciilor.
6.3. Materialele si mecanismele instalate de Antreprenor au o perioada de garantie de 1 an de la data semnarii Certificatului de Receptie pentru lucrari si servicii.
6.5. Antreprenorul nu poartă nicio garanție sau alte obligații care decurg din prevederile prezentului acord în cazul în care Clientul, fără acordul cu Antreprenorul, va angaja terți să efectueze reparații și alte lucrări direct legate de funcționarea și funcționarea PVC-ului. ferestre (structuri, mecanisme).
6.6. Prevederile acestei secțiuni a Acordului sunt valabile numai dacă Clientul îndeplinește cerințele reglementari tehnice operarea ferestrelor și a altor structuri PVC deservite, inclusiv mecanismele specificate în actul de lucru solicitat.
7. ALTE CONDIȚII
7.1. Acest acord a fost întocmit în dublu exemplar, câte unul pentru fiecare parte.
7.2. Clientul are dreptul de a se retrage din acest contract, anunțând Antreprenorul cel târziu la 20 zile calendaristice.
8. DURATA CONTRACTULUI
8.1. Acest acord este valabil de la „___” _________ 2011 până la „___” __________ 2012
9. ADRESELE ȘI DETALELE BANCARE ALE PĂRȚILOR
Director client:
9. SEMNĂTURA PĂRȚILOR
Director client:
____________/________________ /________________
Anexa 1
Specificații pentru întreținerea de rutină a ferestrelor și ușilor din plastic (aluminiu).
Nume | Cost pe unitate rev. | ||||
Director client:
Lucrări la caietul de sarcini convenit: semnătură Întocmit de: semnătură
(Numele complet al reprezentantului clientului) (Numele complet al contractantului)
Din articol vei afla:
Conform statisticilor de vânzări, ferestre din plastic pe piata ruseasca rămân încă cele mai populare dintre produsele de acest gen. iar cele care transmit lumină nu au câștigat încă super popularitate printre cumpărătorii noștri. Astăzi, instalarea unei ferestre din plastic într-o casă este cea mai profitabilă opțiune din punct de vedere al raportului preț/calitate.
În orice oraș astăzi, multe firme sunt angajate în vânzarea și instalarea ferestrelor din plastic. În același timp, acordul de conținut încheiat cu cumpărătorul este diferit pentru fiecare. Ce trebuie să știți și ce ar trebui să fie precizat în el va fi descris în detaliu în acest articol.
De ce ai nevoie de un contract pentru montarea ferestrelor din plastic.
Pentru a evita problemele asociate cu procedura de plată, calitate slabă, instalarea acestora în contradicție cu regulile stabilite de GOST și implementare obligatii de garantie- pentru toate acestea este necesară încheierea unui acord.
Sub concept general contractul se ascunde două dintre componentele sale simultan: contract de cumparare si vanzare a unei ferestre si contract de instalare a acesteia.
Ce ar trebui să includă un contract de vânzare și cumpărare de ferestre.
Obligatia societatii de vanzare si cumparare de produse din PVC trebuie sa fie competent intocmita din punct de vedere tehnic si legal. Materialele folosite, denumirile producatorilor, componentele, dimensiunile trebuie indicate cu acuratete, fara erori si posibilitatea de dubla citire.
Dacă există unul format din mai multe camere, cu siguranță trebuie indicat numărul acestora. De asemenea, contractul trebuie să prevadă marca și culoarea fitingurilor folosite.
O condiție prealabilă pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare a ferestrelor este articol despre timpul de livrare produs finit la apartament. Aceasta este o circumstanță importantă, deoarece, dacă nu este respectat termenul de livrare, veți avea tot dreptul să refuzați achiziția perfectă (de exemplu, vi s-a promis că veți aduce ferestre în octombrie, dar de fapt v-au adus în decembrie geros - o lună). când, din cauza temperaturilor negative de afară, a priori imposibil).
Intocmire contract pentru montaj ferestre PVC.
În acest document, sunt necesare următoarele puncte pentru producerea lucrării:
- demontarea structurilor vechi (dacă este necesar);
- instalarea ferestrelor (Nr. GOST);
- finisarea pantelor;
- instalarea pervazurilor;
- instalarea refluxului;
- (daca este disponibil).
Fiecare articol ar trebui să fie bine programat și susținut. calculele costurilor.
În plus, contractul pentru montarea ferestrelor PVC prevede ordin de plata... Există două opțiuni de depunere a fondurilor - cu plată integrală și cu plată parțială (cumpărătorul face un avans în faza comenzii și plătește suma finală la finalizarea instalării).
De asemenea, contractul pentru geamuri din plastic contine o clauza privind obligațiile cumpărătorului... Semnează nevoia de a oferi acces liber la deschiderea ferestrei, prezența iluminării suficiente la locul de instalare a structurii ferestrei, procedura pentru calculul final etc.
Contractul de instalare a ferestrelor din plastic trebuie să includă și o garanție a operabilității structurii instalate. De obicei, perioada de garanție pentru ferestrele din PVC este de trei ani.
1. OBIECTUL ACORDULUI
1.1. Conform acestui Contract, Antreprenorul realizează instalarea ferestrelor PVC, în conformitate cu Ordinul completat (Anexa nr. 1 la prezentul Contract, care este parte integrantă a Contractului).
1.2. Clientul se obligă să semneze în timp util Anexa nr. 1 la prezentul Contract, să ofere Antreprenorului condițiile adecvate la instalație pentru implementarea prezentului Acord, să accepte și să plătească pentru lucrările efectuate de Antreprenor în conformitate cu prezentul Acord.
1.3. Toate dorințele Clientului sunt consemnate în Anexa nr. 1, acordurile verbale nu au forța Acordului.
1.4. În cazul în care Clientul dorește să facă modificări după semnarea Anexei nr. 1 la Acord, aceste modificări sunt înregistrate în scris în Anexa nr. 2 și sunt plătite suplimentar.
2. PROCEDURA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI
2.1. Antreprenorul realizează instalarea în baza următoarei comenzi:
2.1.1. Clientul convine cu Antreprenorul volumul și prețul lucrării, în comanda de instalare Anexa nr. 1 pe baza căreia Antreprenorul întocmește și transmite Clientului următoarele documente:
- Comanda convenită și diagrama de instalare (Anexa # 1 la prezentul Contract).
- Contract montaj ferestre PVC.
2.1.2. După ce Clientul semnează prezentul Acord și Anexa nr. 1, se consideră că Acordul a intrat în vigoare.
2.1.3. Instalarea se realizează în zile lucrătoare.
2.2. Clientul acceptă munca Antreprenorului pentru instalarea „” în 2019.
2.3. Clientul este obligat să plătească Antreprenorului costul lucrărilor efectuate în conformitate cu prezentul Acord și cu Anexele nr. 1, nr. 2 la prezentul Contract, la finalizarea instalării.
H. PREȚUL ȘI SUMA CONTRACTULUI
3.1. Plata se face la prețurile prezentului Acord și include costul produselor din PVC și lucrările de instalare în conformitate cu Anexele Nr. 1, Nr. 2.
3.2. Valoarea totală a contractului este de ruble.
3.3. Plata în avans este de ruble.
4. PROCEDURA DE PLATA
4.1. La semnarea acestui Acord, Clientul plătește o plată în avans.
4.2. După finalizarea lucrărilor conform prezentului Contract, Clientul plătește Antreprenorului restul valoare totală din acest acord, care este ruble.
4.3. Toate decontările între Antreprenor și Client în temeiul acestui Acord se fac în ruble, pe baza legislației Federației Ruse.
5. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
5.1. Părțile nu au dreptul să-și transfere drepturile și obligațiile de a îndeplini termenii prezentului Acord către terți fără acordul scris al celeilalte părți.
5.2. În cazul încălcării termenului de predare a lucrării executate, specificat în prezentul Contract, din vina Antreprenorului, Antreprenorul va plăti clientului o penalitate în cuantum de % din valoarea Contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de% din valoarea contractului. În cazul în care termenul de finalizare a lucrărilor efectuate este încălcat din vina Clientului (Clientul nu a oferit acces în timp util la angajații Antreprenorului și condițiile adecvate pentru ca Antreprenorul să îndeplinească acest contract), Clientul plătește Antreprenorului o penalitate. în valoare de% din suma contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de% din suma contractului...
5.3. Clientul este obligat, la semnarea Contractului, să verifice și să aprobe locurile de instalare, configurația structurii, așa cum este reflectată în Anexa Nr. 1. După semnarea Acordului și a Anexei Nr. 1, pretențiile Clientului privind configurația și designul nu sunt acceptate.
5.4. Antreprenorul este responsabil numai pentru lucrările efectuate. În cazul încălcării tehnologiei dispozitivului la Client, Antreprenorul este obligat să notifice Clientul în scris în Anexa nr. 2, Antreprenorul nu este responsabil pentru calitatea lucrărilor în acest caz.
6. CIRCUMSTANȚE DE FORȚĂ EXCEPTIONALĂ (FORȚĂ MAJORĂ)
6.1. În caz de forță majoră (incendiu, inundații, cutremur și alte calamități naturale, revolte, greve, precum și reguli organe controlat de guvern etc.), dacă au influențat îndeplinirea obligațiilor de către părți, părțile nu răspund. În același timp, termenii de prestare a muncii în temeiul prezentului Acord sunt amânați proporțional cu durata circumstanțelor de mai sus. forță majoră dacă au influențat implementarea la timp a Acordului.
7. DURATA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării sale și este valabil până la încheierea Acordului de către ambele părți.
7.2. Antreprenorul garantează Clientului că lucrările de instalare vor fi efectuate cu o calitate corespunzătoare pentru o perioadă de luni.
8. TERMENI SUPLIMENTARE
8.1. Răspunderea patrimonială a părților este reglementată în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse. Toate litigiile și neînțelegerile care pot apărea între părți sunt soluționate prin acord. Dacă părțile nu pot ajunge la un acord, atunci toate litigiile sunt soluționate în modul prescris, în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
8.2. Antreprenorul își rezervă dreptul de a efectua control foto al producției lucrări de instalare.
8.3. Contractul se intocmeste in 2 exemplare, dintre care unul este cu Antreprenorul, iar al doilea cu Clientul.
8.4. Toate modificările și completările la acest Acord se fac numai prin acordul comun al părților și se fac în scris.
8.5. Rezilierea anticipată a prezentului Acord se face numai prin acordul comun al părților și se întocmește în scris.
8.6. Clientul trebuie să depună reclamații pentru calitatea lucrărilor de instalare către Antreprenor numai în scris.
8.7. Din momentul semnării prezentului Acord, acordurile verbale devin nule.
9. ADRESELE LEGALE ȘI DETALELE BANCARE ALE PĂRȚILOR
ClientÎnregistrare: Adresă poștală: Seria pașaport: Număr: Eliberat de: De: Telefon:
Executor testamentar Yur. adresa: Adresa postala: INN: KPP: Banca: Decontare / cont: Corespondent / cont: BIK:
10. SEMNĂTURA PĂRȚILOR
Client _________________
Antreprenor _________________
Vă rugăm să rețineți că contractul de muncă a fost întocmit și verificat de avocați și este aproximativ, acesta putând fi revizuit ținând cont conditii specifice tranzactii. Administrația Site-ului nu este responsabilă pentru valabilitatea acestui acord, precum și pentru conformitatea acestuia cu cerințele legale Federația Rusă.
CONTRACTUL Nr ____________ Data încheierii: ____.____._______
Societate cu răspundere limitată "_____________________________________",
Cetățean(i) _____________________________________________________________________
(Numele complet)
rezident la:
_________________________________________________________________________________
avand act de identitate:
Pasaportul. seria: ___________, N: ____________, data emiterii: ____________, emise de: ________________________________ denumite în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract după cum urmează:
1. Obiectul acordului
1.1. În conformitate cu și în condițiile prezentului contract, Antreprenorul se obligă să execute pentru Client lucrările de fabricație, livrare și montare (instalare) structuri metal-plastic * din profilul PVC al firmei __________________ (denumită în continuare ca produse), iar Clientul se obligă să creeze condiții pentru ca Antreprenorul să execute corect lucrările menționate, să accepte rezultatele lucrărilor efectuate și să plătească pentru acestea.
1.2 Antreprenorul se obligă să execute lucrările în modul și în condițiile convenite de părți în factura de comandă, care este parte integrantă a prezentului contract. Antreprenorul execută lucrări în conformitate cu cerințele obligatorii ale GOST 30674-99 „Blocuri de ferestre din profile PVC”, GOST 23166-99 „Blocuri de ferestre. Sunt comune conditii tehnice", GOST 30971-02" Cusături ale îmbinărilor de asamblare ale blocurilor de ferestre de îmbinare cu deschiderile de perete ".
1.3. Antreprenorul garantează păstrarea calității și performanței produselor, cu condiția ca Clientul să respecte regulile de funcționare specificate în Cardul de garanție pentru produse, în următoarele perioade de garanție:
- pentru structuri metal-plastic in termen de ______ ani, de la data transferului catre Client;
- pentru instalare în termen de ________ ani, din momentul transferării rezultatelor lucrărilor către Client (garanțiile nu se aplică produselor măsurate, livrarea și montarea cărora Antreprenorul nu le-a efectuat).
1.4 Antreprenorul garantează că toate materialele și componentele utilizate în produse au certificatele și permisiunile corespunzătoare. Antreprenorul garantează că calitatea lucrărilor efectuate îndeplinește cerințele obligatorii standardele de stat Federația Rusă. La momentul încheierii acestui acord, Clientul a fost avertizat de către Antreprenor că:
- Compoziția specifică și sfera lucrărilor efectuate în conformitate cu prezentul contract sunt indicate în Factură-comanda.
- În cazul unei modificări a designului produselor în raport cu soluția arhitecturală existentă a clădirii, este necesar să obțineți aprobarea autorităților competente puterea statului Krasnodar;
- nu este permisă utilizarea cercevelelor care nu se deschid în blocurile de ferestre ale spațiilor rezidențiale deasupra primului etaj, cu excepția cercevelelor cu dimensiuni care nu depășesc 400x800 mm, precum și în produsele cu vedere la balcoane (logii) dacă există dispozitive de ventilare a spațiilor în astfel de structuri.
1.5. Antreprenorul se obligă să instaleze produsele la următoarea adresă specificată de Client:
____________________________________________________________________________
2. Obligațiile părților
2.1 Clientul se obliga:
2.1.1.Formulează cu precizie termenii comenzii. Citiți cu atenție fișa de măsurare. Dacă aveți întrebări, clarificați-le cu măsuratorul și, dacă este necesar, solicitați ca modificările corespunzătoare să fie aduse fișei de măsurare. Verificați conformitatea datelor specificate în fișa de măsurare cu datele din Factura-comanda. Semnați fișa de măsurare și Factură-comanda. Din momentul semnării de către părți a documentelor de mai sus, termenii prezentului acord privind volumul, procedura și condițiile de executare a lucrărilor se consideră agreați și intră în vigoare. Antreprenorul nu este responsabil pentru corectitudinea și fiabilitatea măsurătorilor furnizate de Client în mod independent sau efectuate la cererea Clientului de către terți.
2.1.2 Furnizarea contractantului conditiile necesare să execute lucrări, inclusiv: obținerea tuturor avizelor și avizelor necesare instalării produselor, asigurarea accesului angajaților Antreprenorului la locul de instalare a produselor specificat la clauza 1.5 din prezentul acord, la momentul convenit de părți; furnizare de iluminat pentru șantier; asigurarea conexiunii instrumentelor Antreprenorului la reteaua electrica(220 V, 50 Hz); eliberarea locului de instalare a produselor de articolele inutile, inclusiv: asigurarea unei apropieri libere de ferestre și (sau) uși; adăpostirea mobilierului, pardoselilor, pereților și a altor bunuri de deșeurile de construcții, curățarea obiectelor periculoase de incendiu de pe șantier.
2.1.3 În zilele de livrare și instalare, la ora convenită de părți, să fie la locul de muncă sau să asigure prezența unui reprezentant capabil să întreprindă acțiuni pentru acceptarea rezultatelor lucrărilor efectuate.
În absența Clientului (reprezentantului său) la locul de muncă, condițiile de livrare și instalare a produselor sunt transferate de către Antreprenor în conformitate cu programul său de producție și re-acordate cu Clientul. Livrarea repetată a produselor și plecarea echipei de montaj sunt plătite suplimentar de către Client.
Perioada de nefuncționare a unei echipe de instalatori cauzată de neîndeplinirea de către Client a obligațiilor stipulate în clauza 2.1.2 se plătește la rata de __________ ruble de persoană/oră.
2.1.4. Asigurați siguranța certificatului de recepție și prezentați-l maistrului instalatorilor pentru procesare la cerere.
2.1.5 Acceptați rezultatele lucrărilor efectuate de Antreprenor. Dacă există pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, indicați-le în Certificatul de acceptare a lucrării. In cazul pierderii certificatului de receptie a lucrarilor si (sau) refuzului semnarii acestuia, lucrarile se considera ca fiind efectiv acceptate. Antreprenorul nu va fi luat în considerare pentru nicio reclamație privind deficiențe nespecificate în certificatul de acceptare.
2.1.6. Plătiți munca la timp și integral.
2.2 Antreprenorul se obligă:
2.2.1. Efectueaza lucrari din materialele lor, in modul si in conditiile specificate in Factura-comanda.
2.2.2. Să finalizeze lucrările la termenul convenit de părți. Datele pentru finalizarea etapelor individuale de lucru sunt date pe prima pagină a prezentului acord.
2.2.3. Emiteți un pașaport pentru produsele instalate după ce Clientul a îndeplinit toți termenii acestui acord.
2.2.4.Puneți deșeurile de construcții rămase după dezmembrarea produselor vechi și instalarea celor noi în saci. Îndepărtarea și îndepărtarea gunoiului rămas după demontarea produselor vechi și instalarea produselor noi se realizează de către Client.
2.3 Transferul rezultatelor lucrării de către Antreprenor și acceptarea acestora de către Client se înregistrează:
- lucrari la fabricarea si livrarea produselor din scrisoarea de trasura;
- lucrari la montaj de produse si completari, finisare taluz in Actele de livrare si receptie lucrari.
3. Costul lucrării și procedura de decontare.
3.1 Costul total al lucrării este convenit de părți și este specificat în Factură-comanda. Acordurile între părți se fac în ruble rusești.
3.2 Clientul se obligă să plătească conform acordului părților pretul totalîn următoarea ordine: 70% (șaptezeci) la sută din costul total al lucrării este plătit de Client în numerar în numerar către casieria Antreprenorului la momentul semnării prezentului acord. Restul de 30% (treizeci) la sută din costul total al lucrării este plătit de Client în numerar la casieria Antreprenorului în ziua următoare după acceptarea lucrării efectuate. Dreptul de proprietate asupra produselor trece către Client din momentul plății integrale. În cazul în care Clientul nu respectă termenele pentru efectuarea unei plăți în avans, termenele pentru efectuarea lucrărilor în temeiul prezentului contract sunt amânate pentru perioada de întârziere a plății.
4. Acceptarea rezultatelor, munca efectuata.
4.1.Recepția rezultatelor lucrărilor efectuate se realizează în etape: acceptarea produselor, acceptarea rezultatelor instalării produselor și completărilor, finisarea taluzurilor.
4.2 Antreprenorul se obligă să livreze produsele finite la adresa specificată în clauza 1.5 din prezentul Contract în termenul specificat în coloana „Data Livrării” și să prezinte Clientului produsele pentru inspecție și control al calității. Clientul este obligat, cu participarea unui reprezentant al Antreprenorului, sa inspecteze produsele, sa verifice calitatea acestora si conformitatea produselor cu conditiile din Factura-comanda. In cazul in care Clientul nu are plangeri cu privire la calitatea si conformitatea produselor cu conditiile Factura-comanda, Clientul este obligat sa semneze factura. În cazul în care Clientul are reclamații cu privire la calitatea și conformitatea produselor cu condițiile facturii-comandă, pe spatele foii de parcurs se fac semne corespunzătoare, certificate prin semnătura Clientului (reprezentantul acestuia) și semnătura Antreprenorului. reprezentant. Înlăturarea deficiențelor identificate se realizează de către Antreprenor în mod gratuit într-un termen rezonabil, care nu depășește 10 (zece) zile lucrătoare de la data semnării facturii. În cazuri excepționale (lipsa materialelor necesare, componentelor și circumstanțe similare în afara controlului Antreprenorului), perioada pentru eliminarea deficiențelor poate fi majorată, dar nu mai mult de 10 (zece) zile lucrătoare. Din momentul semnarii facturii, produsul se afla in custodie la Client si riscul pierderii sau deteriorarii accidentale a produsului trece catre Client.
În cazul refuzului nerezonabil al Clientului de a semna factura, produsul este returnat la depozitul Antreprenorului și este deținut de către Antreprenor până la soluționarea litigiului. Re-livrarea produsului se efectuează pe cheltuiala Clientului, iar instalarea produsului se efectuează după plata sută la sută din costul total al lucrării și costuri adiționale suportate de Antreprenor ca urmare a refuzului nejustificat al Clientului de a accepta lucrarea efectuată.
4.3. După finalizarea fiecărei etape a lucrărilor (montarea produselor, montarea completărilor, finisarea taluzelor), Clientul este obligat, împreună cu reprezentantul Antreprenorului, să verifice și să verifice calitatea lucrărilor efectuate, iar în lipsa reclamațiilor. , semnează Actele de acceptare ale etapei corespunzătoare.
În cazul în care Clientul are plângeri cu privire la calitatea muncii, părțile pun marcajele corespunzătoare în Actele de acceptare.
Înlăturarea deficiențelor de muncă se realizează în termenele prevăzute la clauza 4.2 din prezentul contract.
5. Răspunderea părților
5.1 Toate litigiile și dezacordurile în temeiul prezentului acord sunt soluționate de părți prin negocieri. În cazul în care părțile nu ajung la un acord comun, litigiul este sesizat instanței în conformitate cu legislația Federației Ruse.
5.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor, părțile sunt responsabile în conformitate cu legislația în vigoare a Rusiei.
5.3. Pentru plata intempestivă sau incompletă a lucrărilor efectuate, Clientul este responsabil în formular
penalități în valoare de 0,1% (zero virgulă o zecime de procent) din suma plătibilă pentru fiecare zi de întârziere la plată, dar nu mai mult decât costul total al lucrării.
5.4 Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru nerespectarea rezultatelor lucrărilor efectuate cu cerințele specificate în clauza 1.4 din prezentul acord, dacă, în ciuda avertismentului făcut, Clientul nu își modifică cerințele înainte de a semna Factura- Ordin.
* In cazul in care Factura-Comanda nu prevede obligativitatea efectuarii lucrarilor de etansare a taluzurilor, Antreprenorul nu efectueaza lucrari de hidroizolatie si bariera de vapori pentru cusatura de montaj. În acest caz, clientul suportă singur riscul consecințe negative din lipsa unei astfel de izolari.
6. Dispoziții finale
6.1 Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către părți.
6.2. În orice altceva care nu este reglementat de acest acord, părțile sunt ghidate de legislația actuală a Federației Ruse.
7. Lista documentelor care fac parte integrantă din prezentul acord.
7.1 Fișa de măsurare.
7.2. Factura-comanda.
7.3 Factură.
7.4. Certificate de livrare si receptie.
7.5.Paşapoarte pentru produse.
7.6 Card de garanție.
Factura-comanda si doua copii ale certificatului de acceptare au fost predate Clientului in momentul semnarii prezentului contract. O copie a certificatului de acceptare după semnarea de către părți va fi returnată Antreprenorului. În cazul nereturnării unei copii a certificatului de acceptare către Antreprenor, Clientului nu i se vor elibera pașapoarte pentru produse. În acest caz, eliberarea pașapoartelor de produs se efectuează numai după restaurarea certificatului de acceptare a lucrării efectuate.
8. Detalii și semnături ale părților.
