Sutartis dėl pastato šilumos energijos apskaitos mazgų priežiūros, remonto ir patikros paslaugų teikimo. Vandens skaitiklio priežiūros sutarties pavyzdys

SUTARTIES Nr. _________

DĖL ŠILUMINIO ENERGIJOS APSKAITOS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

Kaliningradas "_____"_________________2016 m

Miesto rajono „Kaliningrado miestas“ savivaldybės įmonė „Kaliningradteploset“, toliau – „Rangovas“, atstovaujama ______________________ , remiantis ____________________________________________________________________________, iš vienos pusės, ir ______________________________________________________________________________, atstovaujamo (objektų savininkai yra teisėti arba asmenys, Valdymo įmonės, biudžetinės organizacijos, HOA, gyvenamųjų namų kooperatyvai, asmenys, atsakingi už daugiabučio namo priežiūrą, kuriems patalpų savininkai perdavė teisę sudaryti ir vykdyti šią sutartį) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ „Klientas“, kita vertus, toliau kartu vadinamos „Šalys“, šią Sutartį sudarė taip:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pagal šią sutartį Rangovas įsipareigoja Užsakovo vardu teikti paslaugas už priežiūra Klientui nuosavybės teise priklausantis šiluminės energijos apskaitos mazgas (-ai) (toliau – ŪTE) eilės numeris _________________, esantis adresu: ______________________________________________ (toliau – Objektas).

1.2. Teikiamų paslaugų sąrašas:

Aušinimo skysčio parametrų atitikties matavimo prietaisų matavimo diapazonui tikrinimas	kas mėnesį
Vidutinio paros (valandinės) šilumos suvartojimo parametrų archyvo fiksavimas, išrašo surašymas	kas mėnesį
Skaitiklio rodmenų protokolo surašymas	kas mėnesį
Šilumos suvartojimo parametrų ir šilumos skaitiklio veikimo logikos tikrinimas	kas mėnesį
Plombų vientisumo tikrinimas	bent kartą per ketvirtį
Srauto matuoklių įžeminimo kokybės tikrinimas	kas mėnesį
Klaidų kodų įrenginių diagnostika	kas mėnesį
Elektros jungčių sandarumo patikrinimas	1 kartą per ketvirtį
Įrenginių tikrinimas dėl mechaninių pažeidimų	bent kartą per ketvirtį
Izoliacijos vientisumo patikrinimas	bent kartą per ketvirtį
GSM ryšio kanalo testavimas	kas mėnesį
Priėmimo dokumentų ruošimas	kas mėnesį

1.3. Klientas įsipareigoja priimti šios Sutarties 1.1 punkte, 1.2 punkte nurodytas paslaugas ir apmokėti jų kainą šios Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

1.4. Paslaugos laikomos suteiktomis Šalims pasirašius Paslaugų teikimo pažymą (toliau – Pažyma).

2. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

2.1. Šios sutarties kaina yra 950,00 (devyni šimtai penkiasdešimt rublių 00 kapeikų) rublių už kiekvieną Objektą, įskaitant PVM (18%).

2.2 Atsiskaitymą už suteiktas paslaugas užsakovas atlieka kas mėnesį, įnešdamas lėšas į Rangovo kasą arba pervesdamas Pinigaiį Rangovo banko sąskaitą.

2.3. Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po atsiskaitymo mėnesio, 15 dienos, įnešant lėšas į Rangovo kasą arba pervedant lėšas į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą.

2.4. Jei Vykdytojas negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl užsakovo kaltės, už paslaugas reikia mokėti pilnai.

2.5. Į pagal šią Sutartį teikiamų paslaugų kainą šios išlaidos neįeina papildomos paslaugos punktuose numatytais atvejais. šios Sutarties 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, taip pat UTE eksploatacinis remontas, medžiagų ir techninių priemonių, kurias Rangovas naudojo UTE funkcionalumui atkurti, kaina.

2.6. Už Rangovo suteiktas paslaugas, išvardytas šios Sutarties 2.4 punkte, Užsakovas apmoka per 3 banko dienas nuo Pažymos pasirašymo dienos.

2.7. Esant poreikiui teikti papildomas paslaugas, atsiskaityti už į sąmatą neįtrauktas medžiagas ir techninę įrangą, gali būti keičiama bendra paslaugų kaina, dėl kurios sudaroma papildoma sutartis.

2.8. Nutraukus paslaugų teikimą pagal šią sutartį Šalių susitarimu arba dėl Užsakovo kaltės, pastarasis pagal pasirašytas Pažymas privalo atlyginti Vykdytojui faktiškai patirtas išlaidas.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Rangovas kas mėnesį atlieka UUTE techninę priežiūrą iki kiekvieno mėnesio 25 d.

3.2. Techninių paslaugų teikimas UUTE priežiūra surašomas aktu, kuris surašomas ne vėliau kaip 5 (penktą) mėnesio, einančio po atsiskaitymo mėnesio, dieną.

3.3. Klientas įsipareigoja priimti suteiktas paslaugas pasirašydamas Pažymą jų teikimo Klientui užbaigimo dieną.

3.4. Pretenzijas Vykdytojui užsakovas gali pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Akto pasirašymo momento. Klientui atsisakius pasirašyti Pažymą be raštiško atsisakymo pagrindimo per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo dienos, laikoma, kad Paslaugas Klientas priėmė be pastabų, o dėl kokybės priekaištų nėra. teikiamų paslaugų.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. RANGOVAS įsipareigoja:

4.1.1. Užtikrinti paslaugų teikimą šios Sutarties 1.1., 1.2 punkte numatyta apimtimi, kokybiškai ir laiku.

4.1.2. Gavus Užsakovo pranešimą apie iškilusias problemas UTE veikloje, užtikrinti specialistų atvykimą per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos.

4.1.3. Pranešti Užsakovui, jei atsiranda aplinkybių, kurios lėtina paslaugų teikimą arba dėl to tolesnis darbų tęstinumas (paslaugų teikimas) tampa neįmanomas.

4.2. RANGOVAS turi teisę:

4.2.1. Savarankiškai nustatyti paslaugoms teikti reikalingų specialistų skaičių ir jų darbo grafiką, taip pat aprūpinti juos visomis reikalingomis medžiagomis, įrankiais ir techninėmis priemonėmis.

4.2.2. Prireikus į sutartinių įsipareigojimų vykdymą įtraukti trečiąsias šalis.

4.2.3. Įspėjus Klientą nepradėti vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį arba sustabdyti jų vykdymą šiais atvejais:

Kliento nepateikimas reikalingos techninės dokumentacijos (UUTE projektavimo ir vykdymo dokumentacijos, UUTE techninio paso) kopijų;

Kliento nesuteikimas nekliudomai prieigai prie Objekto, kad būtų įvykdyti įsipareigojimai pagal šią Sutartį;

Kliento nesuteikimas apsaugoti UUTE nuo neleistino trečiųjų šalių kišimosi į jos darbą;

Klientas pažeidė šios Sutarties 2 skirsnyje nustatytas mokėjimo sąlygas;

Techninio negalėjimo toliau teikti paslaugas, atsiradusių dėl Kliento kaltės, nustatymas.

4.2.4. Reikalauti sumokėti už suteiktas paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas.

4.3 KLIENTAS privalo:

4.3.1. Suteikti Rangovui netrukdomą prieigą prie Rangovo transporto priemonių, mechanizmų ir specialistų objekto, galimybę transportuoti reikiamus įrankius, priedus ir UUTE techninę įrangą.

4.3.2. Pateikite Rangovui reikiamą UUTE techninę dokumentaciją (projektinę ir vykdomąją dokumentaciją, matavimo priemonių pasus).

4.3.3. Užtikrinkite UUTE maitinimo patikimumą, taip pat tinkamą UUTE apsaugą nuo neleistinų trukdžių jo veikimui.

4.3.4. Užtikrinti drenažą (užliejimo atveju) ir tinkamą sanitarinę būklę darbo zonoje bei be rūpesčių darbo zonos patalpų būklę.

4.3.5. Įsipareigoja laikytis apskaitos prietaiso techninių duomenų lape ir naudojimo instrukcijoje nustatytų UUTE sąlygų ir eksploatavimo taisyklių.

4.3.6. Pažeidus 4.3.1. šios Sutarties punkto nuostatas apmokėti už pakartotinį Rangovo specialistų apsilankymą pagal atskirą sąskaitą faktūrą, viršijančią šioje Sutartyje numatytą paslaugų kainą.

4.3.7. Sutrikus UTE veikimui dėl to, kad Klientas nesilaiko techninių duomenų lape ir naudojimo instrukcijose nustatytų jos eksploatavimo sąlygų ir taisyklių, remonto ir atstatymo darbų išlaidas Klientas apmoka pagal atskirą sąskaitą faktūrą, papildomai prie šioje Sutartyje numatytų paslaugų kainos.

4.3.8. Užtikrinti UTE saugumą ir šilumos tiekimo organizacijos bei gamintojo sandariklių vientisumą. Sugedus ir nustačius pažeistą plombą, šios įrangos remonto ir atstatymo darbų išlaidas Klientas apmoka atskiroje sąskaitoje faktūroje, be šioje Sutartyje nurodytų paslaugų kainos.

4.3.9. Per 3 (tris) dienas nuo ŪTE veikimo problemų nustatymo momento apie tai pranešti Rangovui.

4.3.10. Nedelsiant raštu informuoti Rangovą apie bet kokius pasikeitimus, kurie įvyko arba bus susiję su:

Užsakovo tinklų ir elektros energijos priėmimo įrangos būklė, kuri gali turėti įtakos Rangovo galimybėms vykdyti sutartį, taip pat valdymo bloko veikimui;

Pašto adreso pasikeitimai, telefono numeris, banko duomenis Klientas,

UTE atidalijimas, nuosavybės teisių perleidimas, naudojimas, disponavimas ja;

Reorganizavimas, likvidavimas ir kitos panašios aplinkybės, iš esmės keičiančios aplinkybes, kuriomis šalys vadovavosi sudarydamos šią Sutartį.

4.3.11. Neremontuokite vidaus šildymo sistemų be išankstinio rangovo sutikimo.

4.3.12. Priimti pagal šios Sutarties reikalavimus suteiktų paslaugų rezultatus ir už juos sumokėti.

4.4 KLIENTAS turi teisę:

4.4.1. Stebėti Vykdytojo paslaugų teikimo pagal šią sutartį eigą, netrukdant Vykdytojo operatyvinei ir ūkinei veiklai;

4.4.2. Pretenzijas dėl suteiktų paslaugų kokybės pareikšti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo pažymos pasirašymo dienos.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalys atsako už pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal Rusijos Federacijos teisės aktus ir šios Sutarties sąlygas.

5.2.Kiekviena Šalis privalo tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, kylančius iš šios Sutarties, suteikdama kitai Šaliai visą įmanomą pagalbą vykdant įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

5.3. Klientui nesumokėjus už suteiktas paslaugas per 2 (dvi) kalendoriniai mėnesiai, Vykdytojas turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą pagal šią Sutartį iki pilnas grąžinimas Klientas susidarė skolą apie tai pranešęs Klientui ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki paslaugų teikimo sustabdymo dienos.

5.4. Paslaugų teikimo atnaujinimas vykdomas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento visiško skolos grąžinimo dienos. Atsakomybė už galimos pasekmės už paslaugų teikimo sustabdymą atsako Klientas.

5.5. Jei Rangovas tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų per šioje Sutartyje numatytą terminą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,1 (nulis taško vienas) procento dydžio netesybas nuo visų 2.1 punkte nurodytų paslaugų kainos. pagal šios Sutarties nuostatas, už kiekvieną uždelstą dieną.

5.6. Už atsiskaitymo pagal Sutartį sąlygų pažeidimą Vykdytojas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,1 (nulis taško vieno) % dydžio netesybas nuo laiku neatlikto mokėjimo pagal Sutartį už kiekvieną dieną. delsimo.

5.7. Netesybų (baudos) sumokėjimas ar sulaikymas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų ir atsakomybės pagal šią Sutartį.

5.8. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jeigu tai buvo aplinkybių pasekmė force majeure.

6. SUTARTIES TRUKMĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki ___________________________________________.

6.2. Sutartis laikoma pratęsta kitais metais, nebent likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki Sutarties galiojimo pabaigos būtų gautas vienos iš Šalių rašytinis pareiškimas atsisakyti šios Sutarties arba ją peržiūrėti.

6.3. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti dėl šios sutarties vykdymo, bus sprendžiami Šalių derybomis.

6.4. Jei Šalys nesusitaria dėl ginčytinus klausimus, ginčus sprendžia Kaliningrado srities teisminės institucijos.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

7.2. Šalis, nusprendusi nutraukti šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos šios Sutarties nutraukimo datos turi išsiųsti kitai šaliai raštišką pranešimą apie savo ketinimą nutraukti šią Sutartį.

7.3. Nutraukus šią Sutartį anksčiau laiko, Užsakovas per 5 (penkias) banko darbo dienas nuo tos dienos, kai Vykdytojas gavo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, sumoka Vykdytojui už suteiktas paslaugas nuo šios Sutarties nutraukimo dienos.

7.4. Ši Sutartis pasirašyta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.5. Visi šios Sutarties priedai, papildymai ir kiti susitarimai yra neatskiriama jos dalis.

7.6. Klientas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad prieš pasirašydamas šią Sutartį gavo visą reikiamą ir patikimą informaciją apie pagal šią Sutartį siūlomą paslaugą, jos rūšis ir ypatybes, leidžiančią objektyviai pasirinkti teikiamas paslaugas. Visos šios Sutarties nuostatos yra aiškios ir paaiškintos Klientui prieš ją pasirašant.

8. ŠALIŲ ADRESAI IR INFORMACIJA

SUTARTIS Nr.182016

užsakymo vykdymui

Federalinis valstybės finansuojama organizacija sveikatos apsauga "________" toliau – „Užsakovas“, atstovaujamas _________, veikiantis pagal Nuostatus ir Įgaliojimą Nr. atstovaujamas generalinio direktoriaus Aleksandro Gennadievičiaus Elisejevo, veikiančio pagal Chartiją, kita vertus, kartu vadinama „šalimis“, o kiekviena atskirai „šalimi, remiantis Vieningos komisijos sprendimu Nr. 3160987181- 01, 2016 m. gegužės 30 d., sudarė šią sutartį taip:

1 straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja teikti šilumos energijos apskaitos mazgų priežiūros, remonto ir patikros paslaugas pastate, esančiame adresu: Maskva, Krasnogvardeisky bulvaras, 17 korpusas, 1 korpusas, nurodytu kiekiu ir diapazonu. Suteiktų paslaugų specifikacija (šios sutarties priedas Nr. 1), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis (toliau – Teikiamų paslaugų specifikacija), Paslaugų teikimo grafike nustatytais terminais (toliau – Teikiamų paslaugų specifikacija) šios Sutarties priedas Nr. 2), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis (toliau – Paslaugų teikimo tvarkaraštis) ir techninės užduotys (šios sutarties priedas Nr. 5), kurios yra neatskiriama šios sutarties dalis. .

1.2. Paslaugų teikimas vykdomas Rangovo ir jo lėšomis Užsakovo nurodytose vietose.

1.3. Klientas atsiskaito už paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka, forma ir dydžiu.

2 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka

2.1. Sutarties kaina yra 60 840,00 (šešiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt) rubliai 00 (nulis nulis) kapeikų, įskaitant 18%, 9280,68 (devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt) rubliai 68 (šešiasdešimt aštuoni) rubliai (toliau – Sutarties kaina).

2.2. Į Sutarties kainą įeina bendra visų paslaugų (ir susijusių paslaugų), kurias užsakovas sumokėjo Vykdytojui, kaina pilnas vykdymas Savo įsipareigojimų teikti paslaugas (ir teikti susijusias paslaugas) pagal Sutartį vykdytojas.

2.3. Į Sutarties kainą įskaičiuotos pakavimo, pakrovimo ir iškrovimo, kėlimo, transportavimo išlaidos, pakavimo medžiagos, išskyrus individualią pakuotę, valymo ir išvežimo, muitinės formalumų ir draudimo išlaidos.

2.4. Mokėjimas pagal Sutartį vykdomas pagal atsiskaitymai negrynaisiais pinigais užsakovui pervesdamas lėšas į Vykdytojo banko sąskaitą, nurodytą 1 str. šios Sutarties 13 p.

Jei pasikeičia jo atsiskaitomoji sąskaita, Vykdytojas privalo per 1 (vieną) darbo dieną apie tai raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas naujos banko sąskaitos rekvizitus. Priešingu atveju visą riziką, susijusią su Užsakovo lėšų pervedimu į šioje Sutartyje nurodytą Vykdytojo sąskaitą, prisiima Vykdytojas.

2.5. Kliento įsipareigojimai sumokėti Sutarties kainą laikomi įvykdytais nuo to momento, kai nurašomos Sutarties kainai lygios lėšos, su banko sąskaita Klientas, nurodytas str. šios Sutarties 13 p.

2.6. Sutarties kainą užsakovas sumoka pagal tinkamai įformintą ir abiejų Šalių pasirašytą Paslaugos priėmimo ir perdavimo aktą pagal šios Sutarties 4.13 punktą per 5 penkias banko dienas nuo Rangovo sąskaitos apmokėjimui išrašymo dienos. Sutarties kainos.

3 straipsnis. Paslaugų teikimo (pristatymo) sąlygos

3.1. Vykdant šią Sutartį paslaugų teikimas Klientui vykdomas pagal Paslaugų teikimo grafiką (šios sutarties priedas Nr. 2), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3.2. Kartu su šios Sutarties pasirašymu Šalys privalo pasirašyti Paslaugų teikimo grafiką.

3.3. Terminas, per kurį Rangovas turi visiškai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, yra iki 2017 m. gegužės 31 d.

4 straipsnis. Paslaugų (prekių) priėmimo tvarka

4.1. Paslaugų priėmimas kiekybės ir kokybės atžvilgiu vykdomas Valstybinio arbitražo teismo prie SSRS Ministrų Tarybos nutarimais nurodymuose nustatyta tvarka:

- „Dėl gamybos ir technikos gaminių bei vartojimo prekių priėmimo pagal kokybę tvarkos“ 1966 m. balandžio 25 d. Nr. P-7;

- „Dėl gamybos ir technikos gaminių bei vartojimo prekių priėmimo pagal kiekį tvarkos“ 1965-06-15 Nr.P-6

4.2. Rangovas privalo susitarti su Užsakovu tikslus laikas ir pristatymo data (jei pastaroji neįrašyta Paslaugų teikimo grafike (šios sutarties priedas Nr. 2).

4.3. Vykdytojas teikia paslaugas Užsakovui naudodamas savo transportą arba naudodamasis trečiųjų asmenų transportu savo lėšomis. Visų rūšių pakrovimo ir iškrovimo darbus, grindų pakėlimą, įskaitant darbus naudojant kėlimo įrangą, Rangovas atlieka savo techninėmis priemonėmis arba savo lėšomis.

4.4. Vykdytojo užsakovui teikiamos paslaugos turi atitikti technines specifikacijas, nurodytas šios sutarties priede Nr. neatskiriama šios Sutarties dalis.

4.5. Paslaugų pakavimas ir ženklinimas turi atitikti GOST reikalavimus, o importuojamų paslaugų pakavimas ir ženklinimas – tarptautinius pakavimo standartus.

4.6. Serviso ženkle turi būti: prekės pavadinimas, gamintojo pavadinimas, gamintojo juridinis adresas, pagaminimo data ir garantinis laikotarpis.

4.7. Pakuotės ženklinimas turi griežtai atitikti paslaugos ženklinimą.

4.8. Pakuotė turi užtikrinti paslaugų saugumą transportavimo ir pakrovimo bei iškrovimo iki galutinės eksploatacijos vietos metu.

4.9. Pakuočių valymą ir išvežimą paslaugų teikimo dieną arba savo lėšomis atlieka Rangovas.

4.10. Paslaugų teikimo dieną Vykdytojas įsipareigoja perduoti Užsakovui sąskaitų ir sąskaitų originalus, Paslaugų priėmimo ir perdavimo aktą, surašytą šios sutarties priedo Nr. 4 forma, pasirašytą Vykdytojo, du egzemplioriai, šios rūšies paslaugai reikalingos pažymos ir kiti paslaugų kokybę patvirtinantys dokumentai, išduoti įstatymų nustatyta tvarka Rusijos Federacija.

4.11. Teikiant nekokybiškas paslaugas, Vykdytojas įsipareigoja neatlygintinai pašalinti trūkumus per 3 (tris) dienas nuo Užsakovo pranešimo dienos arba atlyginti Užsakovo išlaidas už paslaugų trūkumų šalinimą.

Esminis kokybės reikalavimų pažeidimas Rangovas įsipareigoja šiuos pažeidimus ištaisyti per 2 (dvi) dienas.

4.12. Teikdamas nepilnas paslaugas, Vykdytojas įsipareigoja jas atlikti per 1 (vieną) dieną nuo Užsakovo pareiškimo apie tokį reikalavimą dienos.

4.13. Remiantis paslaugų (ir susijusių paslaugų) priėmimo rezultatais, esant šios Sutarties 4.10 punkte nurodytiems dokumentams ir nesant pretenzijų dėl paslaugų kokybės, kiekio, asortimento, komplektiškumo ir kitų savybių ( ir susijusias paslaugas), Užsakovas pasirašo Paslaugos priėmimo ir perdavimo aktą 2 (du) egzemplioriais ir vieną egzempliorių perduoda Vykdytojui.

5 straipsnis. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Klientas turi teisę:

5.1.1. Reikalauti, kad Rangovas tinkamai vykdytų savo įsipareigojimus pagal Sutarties ir visų jos priedų sąlygas.

5.1.2. Reikalauti, kad Rangovas pateiktų tinkamai įformintus dokumentus, nurodytus str. Sutarties 4 p., patvirtinančio įsipareigojimų įvykdymą pagal Sutarties sąlygas.

5.1.3. Prašyti informacijos iš Rangovo apie Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo eigą ir būklę.

5.1.4. Stebėkite paslaugų teikimo tvarką ir laiką.

5.1.5. Norėdami patikrinti teikiamų paslaugų kokybę, pritraukti nepriklausomus ekspertus, kurių atranka atliekama federalinio įstatymo nustatyta tvarka.

5.1.6. Nurodykite suteiktų paslaugų trūkumus, įskaitant šių paslaugų kiekį, asortimentą, išsamumą ir kainą, remiantis įgaliotų kontrolės įstaigų atliktų lėšų naudojimo patikrinimų rezultatais.

5.2. Klientas privalo:

5.2.1. Priimti ir sumokėti už paslaugas laiku pagal Sutarties sąlygas.

5.2.2. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl Rangovo kaltės, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atitinkamos teisės atsiradimo momento reikalauti iš Rangovo sumokėti netesybas (baudą, netesybas) išsiųsdamas Rangovui pranešimą apie netesybų (baudų, baudų) dydžių sumokėjimą savanoriškai .

5.2.3. Rangovui savanoriškai nesumokėjus šioje Sutartyje numatytų netesybų (baudų, netesybų), jas išieškoti teisminė procedūra.

5.2.4. Jei įgaliotos kontrolės institucijos nustato Sutarties sąlygomis teikiamų paslaugų kiekio, asortimento, komplektacijos ir kainos neatitikimą, skambinkite įgaliotiems Rangovo atstovams paaiškinimams dėl teikiamų paslaugų.

5.3. Atlikėjas turi teisę:

5.3.1. Reikalauti, kad Klientas pagal šios Sutarties 4.13 punktą pasirašytų Paslaugų pagal šią Sutartį priėmimo ir perdavimo aktą.

5.3.2. Reikalauti laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas pagal 2007 m. 2 Sutartys.

5.3.3. Prašymas iš Kliento paaiškinimų ir paaiškinimų dėl paslaugų teikimo pagal šią Sutartį.

5.4. Atlikėjas privalo:

5.4.1. Laiku ir tinkamai teikti paslaugas pagal Sutarties ir visų jos priedų sąlygas.

5.4.2. Pateikite Klientui paslaugų kilmės šalies deklaraciją ir (arba) dokumentus, patvirtinančius, kad prekės buvo pagamintos Rusijos Federacijos teritorijoje, jei tokio dokumento prieinamumą numato Rusijos Federacijos teisės aktai ir dokumentai, vadovaujantis Rusijos Federacijos teisės aktais, perduodami kartu su prekėmis.

5.4.3. Kliento prašymu tokiame prašyme nurodytais terminais pateikti informaciją apie įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo eigą.

5.4.4. Pateikti Klientui informaciją apie pasikeitimus jo faktinėje vietoje ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo pakeitimo dienos. Per nustatytą terminą nepateikus pranešimo apie adreso pasikeitimą, faktine Rangovo buvimo vieta bus laikomas šioje Sutartyje nurodytas adresas.

5.4.5. Vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose ir Sutartyje.

5.5. Rangovas garantuoja, kad šios Sutarties sudarymo metu:

5.5.1. Jo atžvilgiu nevykdoma jokia likvidavimo procedūra, nėra arbitražo teismo sprendimo, kuriuo būtų paskelbtas bankrotas ir iškelta bankroto byla, jo veikla nebuvo sustabdyta Rusijos Federacijos kodekso nustatyta tvarka. administracinių nusižengimų, taip pat kad sukauptų mokesčių, rinkliavų ir kitų privalomų įmokų į bet kokio lygio biudžetus ar valstybės nebiudžetines lėšas skolos suma už praėjusius kalendorinius metus neviršytų 25 procentų turto balansinės vertės pagal 2014 m. paskutinis baigtas ataskaitinis laikotarpis.

5.5.2. Neapkrautas turtiniais įsipareigojimais, kurie galėtų trukdyti vykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

5.5.3. Per pastaruosius dvejus metus sutartinių įsipareigojimų nepažeidė ir žalos pagal analogiškas sutartis nepadarė (ar neatlygino padarytos žalos).

6 straipsnis. Garantijos

6.1. Rangovas garantuoja teikiamų paslaugų kokybę ir saugą pagal galiojančius tokio tipo paslaugoms patvirtintus standartus bei tokio tipo paslaugoms reikalingų sertifikatų, išduotų pagal galiojančius Rusijos teisės aktus, prieinamumą.

Jei Rusijos Federacijos teisės aktai nustato reikalavimą asmenims, teikiantiems paslaugas, kurios yra Sutarties objektas, dėl privalomo narystės savireguliacijos organizacijose, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų prieinami dokumentai, patvirtinantys jo atitiktį tokiam reikalavimui. visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

6.2. Pagal šią Sutartį teikiamų paslaugų kokybė turi atitikti Rusijos Federacijoje nustatytą kokybę valstybiniai standartai, techninius reglamentus arba Techninės specifikacijos teikiamų paslaugų gamintojai ir šios Sutarties reikalavimai, nustatyti Techninės specifikacijos (Techninės užduotys) kokybės rodikliuose, kurie nustatomi teikiant užsakymą Maskvos miestui.

6.3. Rangovas teikiamoms paslaugoms suteikia kokybės garantiją pagal norminius dokumentus tokio tipo paslaugoms.

Suteiktų paslaugų garantinis laikotarpis yra nustatytas Techninėse specifikacijose (šios sutarties priedas Nr. 3).

Kokybės garantijos buvimą patvirtina Rangovas, išduodamas garantinį taloną (sertifikatą) arba padarydamas atitinkamą įrašą.

7 straipsnis. Šalių atsakomybė

7.1. Už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako pagal galiojančius Rusijos Federacijos teisės aktus.

7.2. Užsakovui vėluojant įvykdyti prievolę sumokėti Sutarties kainą, Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų netesybas. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną uždelstą įvykdyti prievolę sumokėti Sutarties kainą dieną, skaičiuojant nuo kitos dienos po šios Sutarties nustatyto termino įvykdyti Sutartį kainą pasibaigimo. Tokios baudos dydis yra viena trys šimtosios baudos sumokėjimo dieną galiojančios refinansavimo normos. Centrinis bankas Rusijos Federacija nuo sutarties kainos.

7.3. Vykdydamas savo įsipareigojimus teikti paslaugas konkrečiu pristatymo terminu, nustatytu Pristatymo grafike (šios sutarties priedas Nr. 2), Vykdytojas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,3 (trijų dešimtųjų) dydžio netesybas. procentų, bet ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų paslaugų, kurias reikia pristatyti atitinkamu laikotarpiu, kainos už kiekvieną uždelstą įvykdyti prievolę teikti paslaugas atitinkamu pristatymo laikotarpiu, skaičiuojant nuo kitos dienos po tos dienos. pasibaigus Pristatymo grafike nustatytam laikotarpiui.

7.4. Teikdamas nekokybiškas paslaugas, Vykdytojas per 5 (penkias) banko darbo dienas nuo atitinkamo Užsakovo pranešimo gavimo privalo sumokėti Užsakovui 0,3 (trijų dešimtųjų) procentų dydžio netesybas, bet ne. daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų, suteiktų paslaugų kainos, nustatytos pagal Suteiktų paslaugų specifikaciją (šios sutarties priedas Nr. 1), už kiekvieną dieną nuo tokio pranešimo, kuriame nurodytas Rangovui, išsiuntimo dienos. reikalavimas neatlygintinai pašalinti paslaugų trūkumus (arba atlyginti savo išlaidas už paslaugų defektų šalinimą, arba nekokybiškas paslaugas pakeisti tinkamos kokybės paslaugomis), kol Rangovas įvykdys atitinkamą įsipareigojimą (pašalins paslaugų trūkumus). netinkamos kokybės / gavimas į Kliento banko sąskaitą jo išlaidų sumai pašalinti paslaugų trūkumus / Kliento priimti kokybiškas paslaugas, suteiktas mainais už netinkamos kokybės paslaugas).

7.5. Nebaigtų paslaugų suteikimo atveju Vykdytojas per 5 (penkias) banko darbo dienas nuo atitinkamo Užsakovo pranešimo gavimo privalo sumokėti Užsakovui 0,3 (trijų dešimtųjų) procentų dydžio netesybas, bet ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų tokių paslaugų kainos už kiekvieną dieną nuo prašymo atlikti paslaugas išsiuntimo Vykdytojui dienos iki tol, kol Vykdytojas tinkamai įvykdys atitinkamą įsipareigojimą (paslaugų papildymas / užsakovo sutikimas suteiktomis paslaugomis). keitimas į nebaigtas paslaugas).

7.6. Sutartį nutraukus Šalių susitarimu dėl netinkamo rangovo įsipareigojimų vykdymo, pastarasis per 5 (penkias) banko dienas nuo sutarties nutraukti sutartį pasirašymo dienos sumoka Užsakovui 30 (trisdešimties) procentų dydžio netesybas nuo Sutartyje numatytų nesuteiktų paslaugų sumos.

7.7. Šios Sutarties šalys atleidžiamos nuo netesybų (baudų, netesybų) mokėjimo, jeigu įrodo, kad atitinkamą įsipareigojimą vėluojama įvykdyti dėl nenugalimos jėgos arba dėl kitos Šalies kaltės.

7.8. Rangovas atsako už pateiktuose dokumentuose nurodytos informacijos tikslumą ir atitiktį Rusijos Federacijos teisės aktams.

7.9. Įgaliotoms kontrolės institucijoms nustačius per mažo paslaugų teikimo ir/ar jų kainos pervertinimo faktus, Vykdytojas grąžina Užsakovui permokėtas lėšas.

8 straipsnis. Sutarties nutraukimo tvarka

8.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

Šalių susitarimu;

Teismine tvarka.

8.2. Klientas turi teisę nustatyta tvarka kreiptis į teismą su reikalavimu nutraukti šią Sutartį šiais atvejais:

8.2.1. Rangovui reikšmingai pažeidus Sutartį.

8.2.2. Vėluojant teikti paslaugas daugiau nei 2 (dvi) dienas.

8.2.3. Nustačius, kad šios Sutarties preambulėje nurodytoje užsakymo pateikimo stadijoje Vykdytojo pateiktuose dokumentuose esanti informacija yra nepatikima.

8.2.4. Vykdant Rangovo likvidavimo procedūrą - juridinis asmuo arba yra arbitražo teismo sprendimas, kuriuo rangovas paskelbiamas bankrutavusiu ir iškeliama bankroto byla.

8.2.5. Jei nustatoma, kad rangovo veikla buvo sustabdyta Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

8.2.6. Jeigu Rangovas už praėjusius kalendorinius metus turi sukauptų mokesčių, rinkliavų ir kitų privalomų įmokų į bet kokio lygio biudžetus ar valstybės nebiudžetines lėšas įsiskolinimų, kurių suma viršija 25% (dvidešimt penkis procentus) nuo balansinės vertės. Rangovo turtas pagal paskutinio užbaigto ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas, su sąlyga, kad Rangovas neapskundžia nurodytos skolos egzistavimo pagal Rusijos Federacijos teisės aktus.

8.4. Šalis, kuriai siunčiamas pasiūlymas nutraukti Sutartį šalių susitarimu, ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos turi pateikti rašytinį atsakymą iš esmės.

8.5. Sutarties nutraukimą Šalys atlieka pasirašydamos atitinkamą nutraukimo sutartį.

8.6. Nutraukus šią Sutartį kurios nors iš Šalių iniciatyva, Šalys suderina skaičiavimus, kurie patvirtina Vykdytojo perduotų paslaugų (prekių) apimtis.

9 straipsnis. Force majeure aplinkybės

9.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, būtent: potvynis, gaisras, žemės drebėjimas, sabotažas, karinės operacijos, blokados, teisės aktų pakeitimai, trukdantys tinkamai vykdyti įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymą, taip pat kitas įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas neatidėliotinas aplinkybes, kurios atsirado po šios Sutarties sudarymo ir turėjo tiesioginės įtakos šalių įsipareigojimų vykdymui ir kurių Šalys negalėjo numatyti ir užkirsti kelią. .

9.2. Atsiradus tokioms aplinkybėms, įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo terminas proporcingai šių aplinkybių trukmei nukeliamas tiek, kiek šios aplinkybės turi reikšmingos įtakos šios Sutarties įvykdymui laiku.

9.3. Šalis, kuriai netinkamas įsipareigojimų vykdymas pasirodė neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo, privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos raštu pranešti kitai Šaliai apie savo veiksmo įvykis, tipas ir galima trukmė.

9.4. Jeigu šios Sutarties 10.1 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 2 (du) kalendorinius mėnesius nuo atitinkamo pranešimo dienos, kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti šią Sutartį nereikalaujant atlyginti nuostolių, patirtų dėl tokios aplinkybės.

10 straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Kilus prieštaravimams, pretenzijoms ir nesutarimams, taip pat ginčams, susijusiems su šios Sutarties vykdymu, Šalys įsipareigoja

pastangas tokius prieštaravimus, pretenzijas ir nesutarimus išspręsti savanoriškai surašant bendrą ginčų sprendimo protokolą.

10.2. Visi Šalių sudaryti susitarimai įforminami papildomų susitarimų forma, kuriuos Šalys pasirašo ir užantspauduoja.

10.3. Prieš pateikdamos ginčą spręsti Maskvos arbitražo teismui, Šalys imsis priemonių jam išspręsti ieškinio tvarka.

10.3.1 Pretenzija turi būti pateikta raštu. Šalis, gavusi pretenziją, privalo raštu atsakyti iš esmės ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos. Pretenzijos palikimas be atsakymo per nustatytą terminą reiškia pretenzijų priėmimą.

10.3.2. Pretenzijoje turi būti nurodyta: pretenziją teikiančios organizacijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas, pašto adresas ir rekvizitai; organizacijos (įstaigos, įmonės), kuriai buvo išsiųsta pretenzija, pavadinimas, pašto adresas ir rekvizitai.

10.3.3. Jeigu ieškiniai vertinami pinigais, pretenzijoje turi būti nurodyta ieškinio suma ir jos pilnas bei pagrįstas apskaičiavimas.

10.3.4. Siekiant pagrįsti nurodytus reikalavimus, kartu su pretenzija turi būti pateikta tinkamai įforminta ir patvirtinta Reikalingi dokumentai arba ištraukas iš jų.

Pretenzijoje gali būti nurodyta kita informacija, kuri, pareiškėjo nuomone, prisidės prie greitesnio ir teisingesnio ieškinio nagrinėjimo bei objektyvaus ginčo išsprendimo.

10.4. Šalims nevykdant savo įsipareigojimų ir nepasiekus tarpusavio susitarimo, ginčai pagal šią Sutartį sprendžiami 2010 m Arbitražo teismas Maskvos miestas.

11 straipsnis. Sutarties galiojimo laikas, pakeitimo tvarka

11.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo Šalims dieną ir galioja iki 2017 m. gegužės 31 d.

11.2. Šalių įsipareigojimai, neįvykdyti iki Sutarties 12.1 punkte nurodyto šios Sutarties galiojimo termino, yra vykdomi visiškai.

11.3. Sutartį klientas privalo įregistruoti Sutarčių registre per 3 (tris) darbo dienas nuo jos pasirašymo abiejų Šalių.

11.4. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi Šalių susitarimu. Visi pakeitimai ir papildymai padaryti rašymeŠalims pasirašant papildomus susitarimus prie Sutarties. Papildomi susitarimai prie Sutarties yra neatskiriama jos dalis ir įsigalioja nuo jų pasirašymo momento. Papildomos Sutarties sutartys turi būti įregistruotos Sutarčių registre Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka.

12 straipsnis. Kitos sąlygos

12.1. Visi Šalių pranešimai, susiję su šios Sutarties vykdymu, siunčiami raštu registruotu paštu faktiniu Šalies adresu, nurodytu 2 str. 14 šios Sutarties, arba naudodamiesi faksu, El. paštas po to pateikiamas originalas. Jeigu pranešimai siunčiami paštu, pranešimai laikomi Šalyje gautais faktinio gavimo dieną, patvirtinti pašto antspaudu. Jei pranešimai siunčiami faksu arba elektroniniu paštu, pranešimai laikomi Šalies gautais jų išsiuntimo dieną.

12.2. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių, turinčiais vienodą juridinę galią.

12.3. Visais atvejais, kas nenumatyta šioje Sutartyje, Šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.

12.4. Neatsiejama Sutarties dalis yra: Priedas Nr. 1 „Pateikiamų prekių specifikacija“, Priedas Nr. 2 „Paslaugų teikimo grafikas“, Priedas Nr. 3 „ Techninės specifikacijos suteiktų paslaugų“, priedas Nr. 4 „Paslaugų priėmimo ir perdavimo akto forma“, priedas Nr. 5 „Techninės specifikacijos“.

12.5. Užsakovui ir Rangovui visiškai įvykdę šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, yra pagrindas sutarčių registre įregistruoti informaciją apie Sutarties vykdymą galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. teisės aktų Maskvos miestas.

13 straipsnis. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Priedas Nr.1

prie susitarimo

SPECIFIKACIJA

TEIKIAMOSIOS PASLAUGOS

vardas paslaugos	Vienetas pakeisti	Kaina už vieną. įtrinti. (atsižvelgiant į PVM)	Kiekis	Suma rubliais. (atsižvelgiant į PVM)	PVM suma įtrinti.
UUTE šiluminės energijos apskaitos prietaisų priežiūra, remontas ir patikra ištisus metus: UUTE įrenginių rodmenų paėmimas, jų ir pažymų apie šiluminės energijos kiekį pateikimas kas mėnesį šilumos tiekimo organizacijai kiekvieno mėnesio 1 dieną;	Mazgas	60 840 ,00		60 840 ,00	9 280,68
Iš viso		60 840 ,00		60 840 ,00	9 280,68

Kliento vadovas:

M.P. M.P.

Priedas Nr.2

prie susitarimo

PASLAUGŲ TVARKARAŠTIS

Nr.	Paslaugų sąrašas	Vykdymo laikotarpis paslaugos	Pastaba
		kartą per savaitę
		kartą per mėnesį
	Užsakovo interesų atstovavimas šilumos tiekimo organizacijoje, elektroninių UTE rodmenų spaudinių mėnesinių ataskaitų teikimas, tarpusavio atsiskaitymams už gautą šilumą.	kai tik reikia
		Pagal planą
		Pagal patikros laikotarpį
		Vasara Žiema
		kas savaitę
		Kiekvieną mėnesį

Kliento vadovas:

____________________ ____________________

M.P. M.P.

Priedas Nr.3

prie susitarimo

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TEIKIAMOSIOS PASLAUGOS

P/n	Paslaugų sąrašas	Atitikimas srovei standartus ir reguliavimo ir techninės dokumentacija	Garantija terminas
	Visos paslaugos	Visos paslaugos teikiamos pagal Techninės priežiūros reglamentą inžinerinė įranga VĮ „Mosgorteplo“ sukurti šilumos punktai pagal GOST 18322-73 „Įrangos priežiūros ir remonto sistema“ reikalavimus, reikalavimus. eksploatacinės dokumentacijosįjungta atskiros rūšysįranga ir įrenginiai

Kliento vadovas:

____________________ __________________

M.P. M.P.

Priedas Nr.4

prie susitarimo

FORMA

PASLAUGOS PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS

Maskva „___“ _________ 20___

Federalinė biudžetinė sveikatos priežiūros įstaiga“, toliau – Klientas, atstovaujamas asmens, veikiančio pagal Nuostatus ir 2014 m. balandžio 14 d. įgaliojimą Nr. 17, iš vienos pusės, ir ________________________________(įmonės pavadinimas)

toliau – Rangovas, atstovaujamas __________________________________________,

(pareigos, pilnas vardas)

veikdamas remiantis ________________________________________________,

(Chartija, nuostatai, įgaliojimas)

kita vertus, bendrai vadinamos „Šalys“, sudarytos šis veiksmas apie šiuos dalykus:

1. Vykdytojas pagal sutartį Nr. _________ _____________ _____________ 20__ (toliau – Sutartis) įvykdė savo įsipareigojimus teikti paslaugas (IR TEIKTI SUSIJUSIAS PASLAUGAS), o būtent:

Paslaugų sąrašas	Vykdymo laikotarpis paslaugos	Paslaugos suteikimo datos
Priežiūra (TO-2)	kartą per savaitę
Priežiūra (TO-3)	kartą per mėnesį
Rodmenų paėmimas iš UUTE įrenginių, jų ir pažymų apie šiluminės energijos kiekį pateikimas iš šilumos tiekimo organizacijos	kas mėnesį, kiekvieno mėnesio 1 d
Užsakovo interesų atstovavimas šilumos tiekimo organizacijoje, elektroninių UTE rodmenų spaudinių mėnesinių ataskaitų teikimas, tarpusavio atsiskaitymams už gautą šilumą.	kai tik reikia
UTE planinių ir neplaninių remontų atlikimas	Pagal planą
UUTE planinių ir neplaninių valstybinių patikrinimų atlikimas	Pagal valstybinio patikrinimo laikotarpį
UUTE veikimo nustatymas vasaros-žiemos režimams	Vasara Žiema
Kompiuterio ir pagrindinių įrenginių veikimo stebėjimas	kas savaitę
Šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo analizė	Kiekvieną mėnesį

2. Faktinė paslaugų (IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ) kokybė atitinka (neatitinka) sutarties keliamus reikalavimus:

________________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

3. Aukščiau nurodytos paslaugos pagal sutartį turi būti atliktos „___“ ____________ 20___, faktiškai atliktos „____”__________ 20___.

4. Nustatyti/nenustatyti paslaugų (IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ) trūkumai

________________________________ ___________________

______________________________________________

5. Darbo pagal Sutartį rezultatai:

Priimta: Priimta:

Vykdytojas Užsakovas

__________________________ ____________________

M.P. M

Priedas Nr.5

prie susitarimo

Techninė užduotis

už šilumos energijos apskaitos mazgų priežiūros, remonto ir patikros paslaugų spektrą

Ši techninė specifikacija apibrėžia techninius ir organizacinius reikalavimus, keliamus šilumos energijos apskaitos prietaisų (UTM) techninės priežiūros, remonto ir patikros darbų organizavimui, atsižvelgiant į techninės priežiūros, remonto ir ŪTE, esančių teritorijoje esančioje teritorijoje, techninės priežiūros, remonto ir patikros taisykles. Filialas adresu: Maskva, Krasnogvardeisky bulvaras, 17 namas, 1 pastatas. Rangovas užtikrina visų sistemos elementų veikimą ir gerą būklę, taip pat patikros darbus su vėlesniu leidimu eksploatuoti šilumos tiekimo organizaciją - laikantis patikros terminų.

Priežiūros tikslas yra:

Išlaikyti darbingumą ir nustatytus veikimo parametrus, atsižvelgiant į sezoninį ir reguliavimo dažnumą, įprastinė priežiūra ;

-Priežiūra siekiant atkurti darbingumą ir išlaikyti nurodytus veiklos rodiklius;

Darbo saugos ir įrangos pasų norminės dokumentacijos reikalavimų laikymasis, techninės dokumentacijos tvarkymas.

Šilumos punktuose esančių šiluminės energijos apskaitos mazgų priežiūros metu atliktų darbų sąrašas

Darbo apimtis:

• Savaitinė priežiūra (TO-2) – atliekama kartą per savaitę;
• Mėnesinė priežiūra (TO-3) – atliekama kartą per mėnesį.

Darbų tipai:

Į kassavaitinę priežiūrą (TO-2) įeina :

• techninės priežiūros vykdymas-1;
• tikrinti, ar tinkamai veikia automatinės valdymo sistemos prietaisai pagal srautą registruojančių prietaisų rodmenis technologiniai procesai. Jei reikia, reguliuojamas darbo režimas;
• tikrinti automatikos įrenginių signalinių lempų vientisumą ir indikacijos būseną, pakeisti perdegusias lempas;
• funkcionalumo patikrinimas automatizuota sistemašildomas makiažo įrenginys;
• tikrinti manometrų, termometrų vientisumą ir jų rodmenų atitiktį faktinėms stebimų parametrų vertėms;
• variklio alyvos įpylimas į termometro rankoves (jei reikia);
• tikrinti, ar nėra pašalinių daiktų, drėgmės automatikos spintelėse, tvirtinimo detalių korozija;
• patalpų apšvietimo elektros lempų vientisumo tikrinimas, perdegusių elektros lempų keitimas;
• automatikos spintų spynų funkcionalumo tikrinimas ir gedimų šalinimas;
• elektros įrenginių korpusų įžeminimo tikrinimas;
• per paskutinę savaitę apžiūros metu nustatytų gedimų šalinimas;
• įrenginių ir prietaisų pažeistų dažų dangų atstatymas (jei reikia);
• aušinimo skysčio technologinių parametrų analizė (T1, T2, Gmax, Gmin, nuotėkis, priemaiša);
• įrašas veiklos žurnale apie techninės priežiūros atlikimą.

Mėnesinė priežiūra apima:

• Kassavaitinės priežiūros atlikimas (TO-2);
• automatizuotų šilumos tiekimo sistemų teisingo veikimo patikrinimas (priverstinis temperatūros sąlygų pasikeitimas);
• šildymo sistemų automatinio įkrovimo įrenginio veikimo patikrinimas (elektrinio vožtuvo atidarymas);
• Atlikti automatikos sistemų įrenginių prevencinius darbus (tikrinimas, valymas, riebokšlių sandariklių jungčių sandarumo patikra, valdymo vožtuvų užtvarų sandarumo tikrinimas, elektros laidų elektros jungčių patikimumas, prietaisų tvirtinimas);
• patikrinti iki išvaizda srovinių dalių kontaktinių jungčių šildymas (tamsinant spalvą);
• atskirų valdymo grandinių įrangos ir grandinių tikrinimas, reguliavimas ir nustatymas (grandinės pertraukikliai, relės, magnetiniai starteriai, mygtukų stulpeliai ir kt.) elektros varikliai;
• vožtuvų velenų ir valdymo vožtuvų kotų tepimas tepalu;
• visų tarpiklių jungčių sandarumo patikrinimas, vandens nutekėjimo pašalinimas (jei reikia);
• slėgio matuoklių ir impulsinių linijų valymas;
• elektroninės automatikos perjungimas į atsarginę hidraulinę sistemą (jei yra) - tikrinama, ar tinkamai veikia hidraulinė automatika;
• apžiūrų, patikrinimų ir kasdieninės eksploatacijos metu nustatytų gedimų šalinimas;
• tikrinti ir tikrinti atvirai nutiestus elektros laidus patalpose, kuriose yra daug drėgmės, bei jungiklių, jungiklių, kištukinių lizdų ir kt. tinkamumą naudoti;
• dalinis inžinerinės įrangos, instrumentų, metalo konstrukcijų dažymas;
• darant įrašą eksploatacijos žurnale apie kasmėnesinę priežiūrą.
• Šilumos skaitiklių pertvarkymas į sezoninis režimas arba konservavimas, kol nėra aušinimo skysčio.
• Sugedus apskaitos prietaisams, išmontuoti ir sumontuoti technologinius įdėklus, informuoti Klientą ir iškviesti šilumos tiekimo organizacijos atstovą į vietą.
• Sugedusių prietaisų siuntimas remontui ir įrenginių priėmimas iš remonto, vėliau suremontuotų įrenginių montavimas vietoje
• Šilumos tiekimo organizacijos atstovo iškvietimas į aikštelę užplombuoti ir paruošti reikiamus dokumentus.
• Smulkus remontas:

AP, saugiklių keitimas;

Sąsajos patikrinimas;

Matavimo ir skaičiavimo vienetų keitimas;

Slėgio jutiklio įvertinimas

Termistoriaus veikimo įvertinimas (jei reikia, pakeitimas)

• Šilumos rangovas pagal pageidavimą pateikia valandinius spaudinius.

Visos paslaugos teikiamos pagal Šilumos punktų inžinerinės įrangos priežiūros nuostatus, parengtus VĮ „Mosgorteplo“ pagal GOST 18322-73 „Įrangos techninės priežiūros ir remonto sistema“ reikalavimus, reikalavimus. tam tikrų tipų įrangos ir prietaisų eksploatacinės dokumentacijos. Taip pat atlikite šiuos darbus:

• UUTE planinių ir neplaninių remontų atlikimas;
• Atlikti planinius ir neplaninius UTE valstybinius patikrinimus;
• UUTE techninė apžiūra (TO-2);
• UUTE veikimo nustatymas vasaros-žiemos režimams;
• Kompiuterio veikimo stebėjimas;
• Pirminių prietaisų veikimo stebėjimas;
• Rodmenų paėmimas iš UUTE įrenginių, jų ir pažymų apie šiluminės energijos kiekį per mėnesį pateikimas šilumos tiekimo organizacijai kiekvieno mėnesio 1 dieną;
• Šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo analizė;

• Kliento interesų atstovavimas šilumos tiekimo organizacijoje, elektroninių UTE rodmenų spaudinių mėnesinių ataskaitų teikimas, tarpusavio atsiskaitymams už gautą šilumą;

• Rangovas savo lėšomis atlieka:

Sugedusių prietaisų taisymas, įrenginių (kainuojančių iki dviejų tūkstančių rublių) pirkimas ir keitimas siekiant pakeisti sugedusius;

KOMISIJOS SUTARTIS dėl prekių pirkimo vykdytojui

ELISA tyrimų sistemų tiekimo sutartis

SUTARTIS dėl turto (vertybinių popierių) valdymo patikėjimo teise

• Ar mums reikia paslaugų organizacijos?
• Ar yra koks nors įstatymas to reikalaujantis?
• Kas mūsų laukia, jei atsisakysime paslaugos?
• Kas įtraukta į techninės priežiūros paslaugą?

Pažvelkime į visus klausimus iš eilės.

Šilumos skaitiklis nereikalauja ypatingos savininko priežiūros. Ličio baterija, iš kurios maitinamas šilumos skaitiklis, netinkamas pakartotiniam naudojimui, tačiau ją reikia išmesti. Akumuliatorius nereikalauja ypatingos priežiūros, gamintojo deklaruojamas tarnavimo laikas yra ne trumpesnis kaip šešeri metai, paprastai ne daugiau kaip penkeri metai, ir tai yra lygi skaitiklio tarnavimo laikui iki jo patikrinimo (būsenos patikros laikotarpis yra keturi; iki penkerių metų skirtingiems šilumos skaitikliams). Šilumos skaitiklį tikrinantis ar aptarnaujantis specialistas akumuliatorių turi keisti maždaug kas ketverius metus. Jei jūsų srauto keitikliai taip pat maitinami baterijomis, juos reikia keisti kas dvejus metus.

Šiluminės varžos nereikalauja priežiūros.

Tai yra teorija – pažvelkime į tai praktiškai.

SUTARTIS dėl šilumos energijos ir aušinimo skysčio apskaitos mazgų priežiūros (sutarties sutartis) Lipeckas "___" ____________20__ Otkrytoe Akcinė bendrovė„Lipetsk City Energy Company“, toliau – Rangovas, atstovaujamas generalinis direktorius Vladislavas Anatoljevičius Smirnovas, veikdamas pagal Chartiją, viena vertus, ir __________________________________________________________________________, toliau – Klientas, atstovaujamas _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, kita vertus, sudarė šią sutartį. : 1. SUTARTIES DALYKAS 1.1. Rangovas pagal šią sutartį įsipareigoja atlikti daugiabučiuose namuose įrengtų šilumos ir aušinimo skysčio apskaitos mazgų techninę priežiūrą. gyvenamieji pastatai, o Užsakovas įsipareigoja priimti ir apmokėti atliktus darbus šios sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais. 1.2. Vykdydamas apskaitos mazgų techninę priežiūrą Rangovas atlieka šiuos darbus: - periodinę apskaitos mazgo eksploatacinių savybių patikrą; - šilumos skaitiklio ir jo komponentų elektrinių ir mechaninių jungčių patikimumo patikrinimas; - šiluminės energijos suvartojimo rodmenų ėmimas. 1.3. Rangovo pagal šią sutartį atliekami darbai turi atitikti saugos normatyvų sistemos, Būsto fondo techninės eksploatacijos taisyklių ir normų, Bendrosios nuosavybės priežiūros taisyklių reikalavimus. daugiabutis namas, Aprūpinimo taisyklės Komunalinės paslaugos piliečiai, kiti teisės aktai, reglamentuojantys šalių santykius pagal šią sutartį. 1.4. Priežiūrai perduotų apskaitos mazgų skaičius ir vietos nurodyti šios sutarties priede Nr. 2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 2.1. Klientas įsipareigoja: 2.1.1. Suteikite Rangovui reikalingus dalykus techninę dokumentaciją apskaitos vienetams (projektinė ir vykdomoji dokumentacija, matavimo priemonių pasai). 2.1.2. Suteikti Rangovui netrukdomą prieigą prie apskaitos vienetų, kiekvienam perduodant po vieną raktų komplektą rūsiai, kuriame yra apskaitos mazgų patalpos, bei pilną apskaitos mazgų patalpų raktų komplektą ir apsaugos nuo neleistino trukdymo apskaitos mazgų darbe priemones. 2.1.3. Atsiskaityti už Rangovo atliktus darbus šios sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais. 2.1.4. Per 3 dienas nuo gavimo dienos pateikti Rangovui pasirašytus atliktų darbų pažymas arba motyvuotą atsisakymą juos pasirašyti. Per nurodytą terminą nepateikus pasirašytų dokumentų arba motyvuotai atsisakius, darbas laikomas baigtu. 2.1.5. Apskaitos mazgus prižiūrėti Rangovui perduoti tik tuo atveju, jei apskaitos mazgų įranga yra visos techninės būklės, taip pat tinkamos patalpų, kuriose jie yra, būklės. 2.1.6. Užtikrinkite tinkamą dozatorių apsaugą nuo neleistino trukdžių jų veikimui. 2.1.7. Neremontuokite vidaus šildymo sistemų nepranešę Rangovui. 2.1.8. Atlikti pastato vidaus inžinerinių tinklų, esančių apskaitos centrų patalpose, kapitalinį ir einamąjį remontą, kaip dalį gyvenamųjų namų kapitalinio ir einamojo remonto. 2.1.9. Užtikrinkite patikimą elektros energijos tiekimą matavimo prietaisams. 2.2. Rangovas įsipareigoja: 2.2.1. Prieš pradėdami darbus kartu su Užsakovu apžiūrėkite tvarkyti perduotus apskaitos mazgus ir jų patalpas bei surašykite atitinkamas ataskaitas. 2.2.2. Sutrikus apskaitos mazgų įrangai, taip pat esant netinkamai patalpų, kuriose yra apskaitos mazgai, būklei, Rangovas turi teisę užsakovo lėšomis pašalinti nustatytus defektus pagal 2014 m. šalių sutartas sąmatas, sudarant papildomus susitarimus dėl šių darbų įgyvendinimo. 2.2.3. Užtikrinti, kad sutartyje numatyti darbai būtų atlikti tinkamos kokybės. 2.2.4. Ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki atsiskaitymo mėnesio pabaigos pateikti Klientui viso kalendorinio mėnesio skaitiklių rodmenų ataskaitą. 2.2.5. Laiku pašalinti pažeidimus, matavimo prietaisų veikimo sutrikimus, šilumos energijos ir aušinimo skysčio sąnaudų apskaitos režimo gedimus. 2.2.6. Informuoti Klientą apie visus priežiūros proceso metu nustatytus apskaitos prietaisų veikimo pažeidimus. 2.2.7. Įtraukti į geros būklės aptarnaujamų apskaitos mazgų patalpos. 2.2.8. Rangovas turi teisę nepradėti vykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį arba, įspėjęs Užsakovą, sustabdyti įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą šiais atvejais: - Užsakovas nepateikia reikiamos techninės dokumentacijos; - Klientas nepateikė vieno rūsio, kuriame yra apskaitos mazgai, raktų kopijos ir viso patalpų, kuriose yra apskaitos mazgai, raktų komplekto ir apsaugos priemonių nuo neleistino įsikišimo į darbą. matavimo vienetų; - Klientas pažeidė šios sutarties 3 skyriuje nustatytas mokėjimo sąlygas; - techninių negalėjimo toliau teikti paslaugas, atsiradusių dėl Kliento kaltės, nustatymas. 2.2.9. Rangovas turi teisę prireikus pakeisti sumontuotą matavimo priemonę kita, atitinkančia projekte nurodytus techninius reikalavimus. 2.2.10. Vykdydamas įsipareigojimus pagal šią sutartį Rangovas turi teisę pasitelkti trečiųjų šalių specializuotas organizacijas. 3. SUTARTIES IŠLAIDOS IR MOKĖJIMO TVARKA 3.1. Atsiskaitymo laikotarpis pagal šią sutartį yra kalendorinis mėnuo. 3.2. Iš viso išlaidų darbai pagal sutartį nustatomi pagal aptarnaujamų apskaitos vienetų skaičių ir sudaro ________ (____________________________) rublius už vieną apskaitos vienetą, įskaitant PVM ________(________________________) rublius. 3.3. Bendra darbų pagal sutartį kaina jos sudarymo metu yra _____________ (_____________________) rubliai, įskaitant PVM ________ (______________________) rubliai. Nurodyta suma nėra galutinė ir koreguojama šalių susitarimu, priklausomai nuo aptarnaujamų apskaitos vienetų skaičiaus. 3.4. Rangovas ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po atsiskaitymo mėnesio 5 dienos, pateikia Užsakovui darbų atlikimo pažymą, sąskaitą faktūrą ir sąskaitą faktūrą. 3.5. Užsakovas atsiskaito už darbus kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po atsiskaitymo, 10 dienos, mokėjimo nurodymus pagal Rangovo rekvizitus. 3.6. Leidžiamas apmokėjimas už darbus pagal šią sutartį trečiosioms šalims, o mokėjimo pavedime turi būti mokėtojo nuoroda į Užsakovą, nurodant jo pavadinimą, sutarties numerį ir nuorodą į Vykdytojo išduotus mokėjimo dokumentus. 3.7. Apmokėjimas už darbą pagal 2.2.2 punktą. atlieka užsakovas iki darbų pradžios, remdamasis Vykdytojo išduotais mokėjimo dokumentais, vėliau užsakovui pateikiant atlikimo aktą. 4. SUTARTIES TRUKMĖ 4.1. Ši sutartis galioja nuo _______________________ iki _________________________. 4.2. Jeigu nė viena šalis likus mėnesiui iki šios sutarties galiojimo pabaigos nepareiškia jos nutraukimo ar sudarymo naujomis sąlygomis, sutartis laikoma pratęsta kitiems kalendoriniams metams tomis pačiomis sąlygomis. 4.3. Šios sutarties pakeitimai ir papildymai daromi rašytinėmis sutartimis, kurias pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai. 4.4. Pasibaigus šios sutarties galiojimui arba nutraukus šią sutartį prieš terminą, šalys nėra atleidžiamos nuo visų ginčytinų klausimų sprendimo bei įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo ir papildomų susitarimų jam. 5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 5.1. Už savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus. 5.2. Klientas sudaro sąlygas užtikrinti apskaitos mazgų saugumą ir saugų eksploatavimą. 5.3. Rangovas neatsako už įrangos ir santechnikos medžiagų gedimus, atsiradusius dėl gamybos defektų, ir už šių sutrikimų pasekmes. 5.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei šios sutarties galiojimo laikotarpiu įvyko galiojančių Rusijos Federacijos teisės aktų pasikeitimų, dėl kurių jų įvykdymas tampa neįmanomas; arba įsipareigojimų neįvykdymas buvo nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties sudarymo dėl ypatingų įvykių, pasekmė. 6. KITOS SĄLYGOS 6.1. Šalių santykius, kurių nereglamentuoja ši sutartis, reglamentuoja galiojantys Rusijos Federacijos teisės aktai. 6.2. Ginčus ir nesutarimus, kylančius vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį, šalys sprendžia derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai ir nesutarimai sprendžiami teisme Lipecko srities arbitražo teisme. 6.3. Keičiant duomenis, adresus ir pan. Sutarties šalis privalo per 10 (dešimt) dienų apie tai raštu pranešti kitai šaliai. 6.4. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 7. ŠALIŲ ADRESAI, INFORMACIJA IR PARAŠAI KLIENTAS KPP INN Pilnas organizacijos pavadinimas Trumpas organizacijos pavadinimas Juridinis adresas Pašto adresas OKPO Atsiskaitomosios sąskaitos numeris Korespondentinės sąskaitos numeris RANGOVAS 482501001 4825066916 Atvira akcinė bendrovė "Lipetsk City Energy" LGEK" 39800 1, Lipeckas, pl. Petras Didysis, 4a 398001, Lipeckas, pl. Petra Velikogo, 4a 71766450 40702810400000001512 30101810700000000704 Banko pavadinimas Banko pašto kodas BIC Kontaktinis telefono numeris KLIENTAS ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Šilumos energijos ir aušinimo skysčio apskaitos mazgų priežiūros sutarties priedas Nr.1 ​​"___" _________20___ . Nr.____________________ Nr. Montavimo adresas UŽSAKOVAS ___________________ Tipas Gamintojas Serijos Nr. RANGOVAS V.A

PAVYZDYS

Sutartis Nr.79/1

Šalto ir karšto vandens skaitiklių (vandens skaitiklių) priežiūrai

Savivaldybės vieninga įmonė „Miesto būsto eksploatacijos skyrius Nr. 4“ (GZHEU - 4), toliau – „Vykdytojas“, atstovaujama inžinieriaus Geležinė Tanita Viktorovna, veikdamas pagal 2010 m. rugsėjo 28 d. įgaliojimą, viena vertus, ir pilietis (-iai): Ivanova Valentina Ivanovna adresas: Šv. Industrialnaya, 111, pastatas 222, butas 333 Kita vertus, toliau – „Klientas“ ir kartu vadinamos „Šalys“, šią Sutartį sudarė taip:

1. Sutarties dalykas.

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti lentelėje nurodytų vandens skaitiklių (vandens skaitiklių) techninę priežiūrą (priežiūrą) pagal Mitiščių miesto gyvenvietės viršininko 2008-10-28 nutarimą Nr.1543. „Dėl Šilumos apskaitos prietaisų, karšto ir šilumos apskaitos prietaisų įrengimo, priėmimo eksploatuoti ir priežiūros tvarkos nuostatų patvirtinimo. saltas vanduo“, o Klientas įsipareigoja operatyviai ir reguliariai apmokėti šios paslaugos kainą šios sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.2. Dozavimo prietaiso elementų keitimas (rutulinis vožtuvas, filtras, Patikrink vožtuvą ir kt.), ar apskaitos mazgo rekonstrukciją Rangovas atlieka Užsakovo pageidavimu už papildomą mokestį.

2. Rangovo pareigos ir teisės.

2.1 Rangovas darbus atlieka Įrenginio gamintojo eksploatavimo ir remonto dokumentacijos, Techninės priežiūros taisyklės nustatyta apimtimi, ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.

2.1.1. Atliekant apskaitos prietaisų techninę priežiūrą, šių tipų veikia:

• vizualinis patikrinimas, siekiant nustatyti prietaiso veikimo sutrikimus ir pažeidimus;
• sandariklių buvimo ir vientisumo tikrinimas, įrenginio valymas nuo dulkių;
• vandens uždarymo vožtuvų funkcionalumo patikrinimas;
• patikrinti prietaiso skaičiavimo mechanizmo veikimą;
• filtro atidarymas ir valymas atliekamas už mokestį, Klientui pageidaujant;
• kontrolinis rodmuo ir prietaisų rodmenų fiksavimas, - atliktos priežiūros įrašas Darbų atlikimo akte.

2.2. nutarimu patvirtintų prietaisų eksploatavimo taisyklių pažeidimas ir apskaitos prietaiso neatitikimas patvirtintiems Nuostatų „Dėl šilumos energijos, karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priėmimo eksploatuoti ir techninės priežiūros tvarkos“ reikalavimams. 2008 m. spalio 28 d. Mitiščių miesto gyvenvietės vadovo Nr. 1543.

surašo užsakovas ir rangovas 2 šalių aktais.

2.3. Rangovas instruktuoja Užsakovą dėl vandens skaitiklių eksploatavimo taisyklių laikymosi.

2.4. Pasibaigus vandens skaitiklių patikros terminui, Klientas įsipareigoja juos pakeisti naujais pagal dabartiniai tarifai Atlikėjas.

2.5. Sugedus vandens apskaitos prietaisams, jeigu Klientas laikosi visų Vandens skaitiklių eksploatavimo vadovo reikalavimų, jeigu apskaitos prietaisas (-ai) atitinka 2008-10-28 nutarimo Nr.1543 reikalavimus ir su sąlyga, kad kokybė atitinka vanduo iš čiaupo SanPin 2.1.4. 1074, skaitiklio garantinį remontą ir/ar keitimą garantiniu laikotarpiu Rangovas atlieka nemokamai.

2.6 Rangovas turi teisę vienašališkai keisti šios Sutarties 4.1 punkte nurodytą mėnesinę priežiūros darbų kainą, priklausomai nuo infliacijos lygio.

3. Kliento pareigos ir teisės.

3.1. Klientas įsipareigoja:

• mokėti mėnesinį abonentinį mokestį už metinę apskaitos prietaisų priežiūrą naudojant brūkšninį kodą
• kvitai iš Savivaldybės vieningos įmonės „Gyvūnų centras“;
• kas mėnesį paimti ir fiksuoti atskirų apskaitos prietaisų rodmenis nustatytame kvite
• paimti ir laiku atlikti mokėjimą;
• užtikrinti sumontuotų plombų saugumą, atskirų (butų) apskaitos vienetų vientisumą, laikytis
• jų veikimo taisyklės;
• suteikti prieigą Rangovo atstovams kartu su Tiekėju ir Valdymo įmonė tikrinti atskirų (buto) apskaitos prietaisų veikimą ir paimti kontrolinius rodmenis;
• nedelsiant informuoti Valdymo įmonę arba Rangovą apie gedimus ir veiklos pažeidimus
• individualūs (buto) apskaitos prietaisai, pažeistos plombos ir kt.;
• neleisti asmenims, kurie nėra Rangovo atstovai, atlikti jokių darbų montavimo vietoje
• individualūs (buto) apskaitos prietaisai;
• atlikti reguliarų vandens apskaitos prietaisų patikrą (keitimą) laiku, nepasibaigus galiojimo terminui, nustatytam.
• paso (pažymėjimo) terminas;
• pasirašyti Rangovo atliktų darbų aktą (1 PRIEDAS) dėl vandens skaitiklio (-ų) priežiūros.

3.2. Rangovui nekokybiškai atlikus darbus, užsakovas jam apie tai praneša per dvi dienas nuo aptikimo.

4. Kainos ir mokėjimo tvarka.

4.1. Už vandens apskaitos prietaisų priežiūros darbus Klientas moka kas mėnesį suma 33 patrinti. 54 kapeikos

4.2. Darbus gedimams šalinti pogarantiniu eksploatacijos laikotarpiu ir užsakovui garantiniu laikotarpiu nesilaikant Vandens skaitiklių eksploatavimo vadovo reikalavimų ir šios Sutarties sąlygų, Rangovas atlieka už papildomą mokestį š. galiojantys Rangovo tarifai. Šalys, atlikusios šiame Sutarties punkte numatytus darbus, surašo darbų atlikimo aktą.

5. Šalių atsakomybė.

5.1. 3a nevykdant ar netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, Šalys atsako pagal galiojančius teisės aktus.

5.2. Garantinis remontas vandens skaitiklis (keitimas) neatliekamas šiais atvejais:

• mechaninių pažeidimų, defektų, atsiradusių dėl eksploatavimo taisyklių nesilaikymo, neatsargaus elgesio ar netinkamo prietaiso naudojimo, buvimas;
• skaitiklio ir apskaitos mazgo plombos pažeidimas;
• savarankiškas remontas arba vandens skaitiklio vidinės struktūros pokyčiai;
• išmatuoto vandens kokybės neatitikimas SanPin 2.1.4.1074-01 reikalavimams;
• jei prekės serijos numeris buvo pakeistas, ištrintas, ištrintas arba neįskaitomas;
• vandens skaitiklio pažeidimas dėl stichinės nelaimės, gaisro ir pan.
• vandens skaitiklių naudojimo instrukcijos trūkumas; Įrangos paleidimo sertifikatas iš
• organizacija, turinti leidimą atlikti tokius darbus;

6. Kitos sąlygos.

6.1. Ši sutartis sudaroma neribotam laikui. Keičiant buto savininką, patalpos, kuriose

vandens apskaitos prietaisai yra Kliento pusėje (jo raštišku prašymu arba raštišku prašymu

naujojo savininko pareiškimas), pakeičiama šios sutarties šalis. Rangovo įsipareigojimai už

ši sutartis lieka galioti.

6.2. Prie sutarties pridedama: Darbų atlikimo pažyma (1 priedas).